您身边的法律专家
快速匹配专业律师,
一对一解决您的法律问题,
已提供49958次咨询
疫情期间工期延误,市场材料、人工成本大幅上涨或紧缺,如何应对?工程建筑
昆明律师
2021-12-13 13:50
承包人对发包人承包人应及时向发包人书面确认延期事实,办理停工复工。重新制定施工组织计划并提交监理和发包人确认,重新商定新的工期安排。发包人对于不可抗力事由导致的材料人工费用上涨予以补偿承包人。发生疫情期间,材料和人工费用成本涨幅较大,能否对原
施工合同约定价格进行调增,区分以下情形:有约定调价条款 原施工合同中对发生疫情作为不可抗力可调价格有明确约定的,从约定调价。没有约定或约定不明的原施工合同没有调价约定,如为固定价不可调、定额计价或调价约定不明的,建议可依据情势变更主张变更合同条款,变更约定计价并书面明确。或根据不可抗力,将该部分材料人工费用上涨作为损失,向发包人进行主张。承包人对下游材料方、劳务方及时通知停复工和变更后的施工组织计划,落实材料、机械、人工进场时间,避免不必要的停窝工损失,对下游材料人工上涨予以协商确认合理价格,如下游合同无不可抗力事由的调价条款或过分高于合理价格,无法协商一致的。对于不能实现合同目的,影响根本履行的,可解除合同。对于可以继续履行但显失公平的,可根据情势变更要求变更合同。向法院请求按照公平原则补偿差价。值得注意的是,以不可抗力解除合同,必须符合以下条件:“(1)合同有效成立,尚未履行完毕之前发生了不可抗力事件,如果履约方迟延履行的情况下发生了不可抗力事件,不可抗力则不能成为迟延履行一方解除合同或者免除违约责任的理由。(2)由于不可抗力致使合同目的不能实现。”如不可抗力只是致使合同暂时不能按期履行,则当事人不能解除合同,在不可抗力事件消失后,应当继续履行合同。不可抗力的发生致使合同部分或者全部不能履行,从而导致当事人订立合同的目的无法实现时,当事人才可以解除合同。在适用不可抗力事由解除合同时,要注意区分不可抗力和情势变更规则的适用。依据《最高人民法院关于适用 若干问题的解释(二)》第26条,情势变更规则是指合同成立之时,作为合同关系赖以存在的客观基础和外界环境发生了不可归责于合同当事人的根本性变化,使一方当事人处于极为不利的境地,如果继续坚持履行合同,将会给该方当事人带来极大的困难,造成显失公平的后果,而有悖于公平诚信原则,此时允许处于不利的一方寻求法律救济,对合同条款适当进行调整的制度。总而言之,此次疫情建筑施工企业如以不可抗力事由进行救济,需要根据《中华人民共和国合同法》之规定,履行及时通知相对方、提供证据证明不可抗力对合同履行产生影响、避免损失扩大等义务,否则法院仍然可能判令遭受不可抗力一方承担责任。在无法运用不可抗力进行救济时,可以考虑依靠情势变更之规定,要求法院酌情裁量,予以补偿。
延伸阅读
-
北京疫情期间减免房租吗
有的,有对企业有减租政策。为承租房屋的中小微企业减免的租金。《北京市财政局 北京市国资委关于给予市属国企参与新型冠状病毒肺炎疫情防控工作资金支持有关事项的通知 》 一、补助范围及标准 (一)为承租
-
上下班路上感染疫情算不算工伤
依据我国相关法律的规定,在上下班过程中感染新型冠状病毒肺炎的,一般是不属于工伤,但如果医护及相关工作人员因履行工作职责而感染的,可以认定为工伤。相关法律规定:《关于因履行工作职责感染新型冠状病毒肺炎的
-
疫情期间车辆限行吗
一、疫情期间车辆是否限行我国一些地方对车辆进行限行,但是在疫情期间,出行的车辆相对会少许多,是否限行没有明确的规定,要看当地是否取消疫情期间的车辆限行。二、车辆限行的法律依据道路交通安全法第三十九条
0/500
发送
赞助链接
相似文章
- 郑中基与余思敏终离婚?现身法庭闭门聆讯,身形暴瘦五字回应04-20
- 检察机关披露:万某某拐卖46名外籍女子入境,贩卖获利133万元04-17
- 年薪50万女子择偶标准要求千万年薪引热议:门当户对不应该吗12-21
- 诉讼离婚可以请法院申请调查吗要多久吗12-12
- 离婚诉讼中要怎样申请法院调查取证12-12
- 离婚证据怎么取证12-12
- 离婚申请财产调查取证应如何做证据12-12
- 离婚如何申请法院调取证据书12-12
- 离婚诉讼如何申请法院调查证据12-12
- 起诉离婚法院会调查双方吗12-12
- 起诉离婚法院会调查对方吗12-12
- 起诉离婚法院会调查男方被告吗12-12